Апелляционная жалоба заказчика на решение арбитражного суда о взыскании стоимости работ по одностороннему акту АПК

Арбитражный суд взыскал стоимость строительных работ по акту КС-2, подписанному подрядчиком в одностороннем порядке. Шаблон апелляционной жалобы заказчика по АПК приводит дословно статьи 406, 720 и 753 Гражданского кодекса и статьи 82, 257, 259, 260, 268, 269, 270 АПК. Жалоба показывает, что подрядчик не уведомил о готовности и не организовал сдачу, а мотивированный отказ лишает односторонний акт силы. Учтены существенные недостатки, завышенные объёмы, отсутствие просрочки кредитора и проценты до наступления обязанности оплатить. Разобраны месячный срок, пятнадцать дней для упрощённого производства и госпошлина 30 000 рублей.