Апелляционная жалоба подрядчика на решение арбитражного суда о взыскании неустойки за нарушение сроков работ АПК

Арбитражный суд взыскал с подрядчика неустойку за срыв сроков строительства или работ. Шаблон апелляционной жалобы подрядчика по АПК приводит дословно статьи 330, 333, 405, 406, 716 и 719 Гражданского кодекса и статьи 257, 259, 260, 268, 269, 270 АПК. Жалоба показывает, что сроки изменялись или зависели от заказчика, который не передал площадку, документацию и материалы. Учтены приостановление работ с уведомлением, промежуточные сроки и база неустойки от цены договора. Разобраны снижение неустойки. Разобраны месячный срок, пятнадцать дней для упрощённого производства и госпошлина 30 000 рублей.