Апелляционная жалоба поставщика на решение арбитражного суда о взыскании пени и штрафа по госконтракту АПК

Арбитражный суд взыскал с поставщика или подрядчика пени и штраф по госконтракту. Шаблон апелляционной жалобы поставщика по АПК приводит дословно статью 34 Закона № 44-ФЗ, Правила списания неустоек, статьи 333 и 406 Гражданского кодекса и статьи 257, 259, 260, 268, 269, 270 АПК. Жалоба показывает, что неисполнение вызвано заказчиком, а пеня начислена от всей цены вместо неисполненной части. Штраф за просрочку не взыскивается, а неустойка подлежит списанию. Учтено снижение по статье 333. Разобраны месячный срок, пятнадцать дней для упрощённого производства и госпошлина.