Исковое заявление о взыскании убытков заказчика в виде разницы в стоимости работ нового подрядчика АПК

Подрядчик сорвал сроки, заказчик расторг договор, а новый подрядчик взял за оставшиеся работы заметно дороже. Эту разницу в цене, а также расходы на фиксацию объёмов и охрану объекта, можно взыскать с первого подрядчика как убытки по замещающей сделке. Образец искового заявления в арбитражный суд описывает нарушение сроков, отказ от договора, заключение нового договора на сопоставимых условиях и расчёт убытков. Дословно процитированы пункты 2 и 3 статьи 715 ГК РФ о праве заказчика отказаться от договора, статья 708 о сроках, статья 450.1, статья 393.1 о возмещении убытков при прекращении договора, статьи 453, 393, 15 и пункт 3 статьи 401. В пояснениях — как доказать сопоставимость замещающего договора, почему важно зафиксировать объём работ до прихода нового подрядчика и как соотносятся неустойка и убытки.