Отзыв подрядчика на исковое заявление о взыскании неустойки за нарушение сроков выполнения работ по договору подряда АПК

Заказчик взыскивает с подрядчика неустойку за срыв сроков выполнения работ — конечного или промежуточных. Шаблон отзыва подрядчика для арбитражного суда цитирует дословно статьи 330, 333, 405, 406, 708, 716, 718 и 719 Гражданского кодекса. Отзыв пересчитывает сроки с учётом дополнительных соглашений и даты передачи площадки и аванса, исключает периоды, когда заказчик не исполнял встречные обязанности, и периоды приостановки работ после предупреждения подрядчика. Разобраны двойное начисление неустойки за этапы и конечный срок, расчёт от цены всего договора вместо стоимости невыполненных работ, раздельная давность по этапам и снижение санкции по статье 333.