Отзыв поставщика (подрядчика) на исковое заявление заказчика о взыскании пени и штрафа по госконтракту 44-ФЗ АПК

Государственный заказчик взыскивает с поставщика или подрядчика пеню и штраф по контракту 44-ФЗ. Шаблон отзыва исполнителя для арбитражного суда содержит дословные части 7, 8, 9 и 9.1 статьи 34 Закона о контрактной системе и статью 333 Гражданского кодекса. Отзыв освобождает от неустойки за просрочку, вызванную заказчиком: поздняя площадка, ошибки в проекте, задержки согласований. Разобраны расчёт пени от цены, уменьшенной на исполненное в срок, недопустимость штрафа за саму просрочку, обязательное списание неустойки при полном исполнении контракта по правилам Правительства, снижение санкции и давность по этапам.